Détails de l'appel d'offre

APPEL D’OFFRES POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAU D'INGENIERIE (FIRME) CHARGE DU SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX D'AME­NAGEMENT DE 500 HA DE BAS-FONDS A SINDOU DANS LA PROVINCE DE LA LERABA, REGION DES CASCADES AU PROFIT DU PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE AGRICOLE (PRECA)

Catégorie : Services Domaines de l'appel d'offre : Ingénierie | BTP Structure : SONATER Secteur d'activité de la structure : Administration publique Localité : Ouagadougou

Avis à manifestation d'intérêt n°2022-002/SONATER/DG/SPM 

Financement : Crédit IDA N°6492 << PRéCA » Référence STEP: BF-PRECA-268898-CS-CQS 

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de l'Association Internationale de Développement (IDA) pour financer la mise en œuvre du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PRéCA) et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer le paiement au titre de contrat de services de consultant pour le suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 500 ha de bas-fonds à Sindou dans la province de la Leraba, région des Cascades.

2. Les activités du consultant (firme/bureau d'études) consisteront à :

oo participer à la remise du site : Le démarrage effectif des prestations commencera par la mission de remise du site en présence des parties prenantes: la SONATER (Agence partenaire de mise en œuvre), le Maitre d'Ouvrage, la DRAAHM des Cascades, les Mairies et le Préfet de Sindou et Douna, les chefs de village de Sindou, Niofila et Golona, les représentants des bénéficiaires, l'entreprise en charge des travaux et le bureau de contrôle. 

Le consultant sera chargé de rédiger le procès-verbal de remise des sites. Les avis et préoccupations des futures bénéficiaires seront pris en compte et consignés dans ledit procès-verbal. 

oo contrôler les activités préparatoires des entreprises : le bureau de contrôle participera, avec l'entreprise en charge des travaux, à la reconnaissance contradictoire des repères topographiques, des zones d'emprunt et de la qualité des agrégats (gravier, sable). Avant le démarrage des travaux, le bureau de contrôle organisera des séances de travail l'entreprise. Il sera tenu de : vérifier la conformité des documents des marchés (pièces écrites et pièces graphiques) ; 

approuver les dossiers d'exécution présentés par l'entreprise ; 

approuver les plans d'installation des chantiers conformément aux spécifications du dossier d'appel d'offres ; contrôler l'installation des chantiers ; 

définir les conditions de travail : moyens, méthodes, fournitures des échantillons de matériaux à utiliser; analyser et valider les installations de chantiers ; 

définir et veiller au respect des conditions de travail : moyens, méthodes, fournitures des échantillons de matériaux à utiliser ; transmettre les documents ou dossiers validés à l'approbation du Maître d'ouvrage. 

participer à la gestion administrative des contrats des travaux : le bureau de contrôle assurera les tâches administratives ci-après agréer le personnel clé de l'entreprise sur le chantier ; 

contrôler la tenue à jour des fiches de présence (matériels et personnel contractuellement dus par les entreprises) ; veiller à la tenue à jour du journal de chantier ; préparer les courriers de mobilisation à l'attention des entreprises (planning d'intervention, assurances ... ) ; diriger les réunions hebdomadaires de chantier et en rédiger les procès-verbaux à soumettre à l'Agence partenaire de mise en 

œuvre; élaborer les rapports (rapport de démarrage, rapports mensuels, procès-verbaux, rapports circonstanciés, rapport final, rapport de parfait achèvement et comptes rendus périodiques de ses activités ; proposer l'arrêt des travaux à l'Agence partenaire de mise en œuvre en cas de graves malfaçons ; 

contrôler les coûts en préparant les mesures et métrés, les attachements, les décomptes, les avances et remboursements éventuels et avenants éventuels aux contrats, pour soumission à l'Agence partenaire de mise en œuvre ; proposer à la SONATER tout ordre de service destiné à l'entrepreneur ; 

participer aux réceptions provisoires et définitives des travaux ; veiller à la bonne collaboration de tous les intervenants. 

participer à la gestion technique des contrats des travaux : le bureau de contrôle assurera les tâches de suivi-contrôle technique 

ci-après :

assurer le contrôle à pieds d'œuvre des travaux ; procéder au contrôle journalier des différents travaux (y compris les fournitures acquises) pour vérifier que leur exécution s'effectue conformément aux prescriptions techniques des marchés et aux règles de l'Art ; 

s'assurer du contrôle et du respect par les entreprises des normes de construction, des conditions de travail, des normes environ- nementales et des modes d'exécution prévus dans les contrats (cahiers des spécifications techniques) ; contrôler la qualité des matériaux pour la réalisation des ouvrages ; 

contrôler la qualité et la quantité des travaux et fournitures d'équipements ; réceptionner et contrôler la qualité des matériaux en procédant aux différents essais prévus dans les cahiers de prescription technique avant toute utilisation ; 

procéder à la réception technique des travaux aux différentes étapes prévues (implantation des ouvrages, fin d'un ouvrage ou par­tie d'ouvrage, ... ) ; apporter un appui-conseil technique aux entreprises en cas de besoin ; tenir à jour les plannings d'exécution des travaux et veiller à ce que les entreprises respectent les délais d'exécution contractuels en leur faisant des propositions d'actions correctrices pour éviter les retards dans l'achèvement des travaux ; 

faire des propositions à la SONATER sur les modifications nécessaires à apporter aux plans, prescriptions techniques ou méth­odes de construction en fonction du terrain en cas de besoin ; 

signaler à la SONATER, sans délai, tous les incidents et accidents éventuels de chantier dont il aura pris connaissance et les solu­tions qu'il aura adoptées et arrêtées ; contribuer à la résolution des problèmes techniques et des difficultés qui pourraient surgir lors de l'exécution des travaux ; 

organiser et procéder, en liaison avec la SONATER et les agents du PReCA, à la pré-réception technique des travaux avant la réception provisoire ; vérifier et contrôler la bonne exécution des travaux objets de réserves avant les réceptions provisoires ; 

prendre les attachements contradictoirement avec les entreprises et les certifier ; effectuer les relevés contradictoires permettant de calculer les quantités effectivement exécutées pour proposer au maitre d'ou­vrage le paiement des décomptes préalablement vérifiés ; vérifier et approuver les plans de recollement ; établir les procès-verbaux de réception des travaux. 

oo superviser la mise en œuvre du PGES-chantier et d'assurer un suivi satisfaisant des aspects environnementaux, sociaux, hygiène et sécurité (ESHS) : aux cours des travaux, le Consultant veillera au respect des règles et engagements environnementaux, sociaux, hygiène et santé de la politique environnementale et sociale nationale, des politiques opérationnelles et des Directives Environnementales, Sanitaires et Sécuritaires de la Banque mondiale. Ainsi, il inclura dans sa mission l'évaluation des modifications de conception et/ou propo­sitions fondée sur l'analyse de la valeur en regard des critères applicables à la prise en compte des risques et impacts environnementaux, sociaux, hygiène et sécurité. 

Ainsi, le consultant assurera le suivi environnemental et social et le suivi de la mise en œuvre des mesures d'hygiène, de Santé et de Sécurité au travail. Plus spécifiquement, il s'agit du suivi du respect des politiques environnementales telles que définies par les EIES des travaux, les clauses environnementales et sociales, d'hygiène, de santé et de sécurité des entreprises, le Plan d'Action Environnemental et Social du Chantier (PAES-C), Le Plan Hygiène, Santé et Sécurité au Travail (PHSST), le Plan Particulier de Gestion des Déchets (PPGD) et le Plan de lutte contre la COVID 19. Certains outils pour la bonne marche des travaux seront également utilisés et suivis comme le code de bonne conduite et le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MPG) du PReCA. 

3. Les prestations seront réalisées en une (01) seule mission: suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 500 ha de bas-fonds à Sindou dans la province de la Leraba, région des Cascades au profit du PRéCA.

4. Pour la mission, le Consultant mobilisera le personnel clé minimum ci-dessous :

un (01) chef de mission : il doit posséder un diplôme d'études supérieures d'ingénieur génie rural, génie civil ou équivalent (BAC+5 minimum). Il doit avoir au moins quinze (15) ans d'expérience professionnelle en matière de contrôle et de surveillance de travaux d'amé­nagements hydro-agricoles. Il devra avoir conduit au moins cinq (05) missions de suivi-contrôle des travaux de réalisation ou de réhabili­tation de périmètres irrigués d'au moins 250 ha; 

un (01) hydro-mécanicien: il devra être devra être un Ingénieur Hydromécanique, Hydraulicien ou équivalent (BAC+5 minimum) Il doit avoir rau moins dix (10) ans d'expérience professionnelle en matière de contrôle et de surveillance des travaux d'intallation de matériels hydro-mécaniques; Il devra avoir conduit au moins trois (03) missions de suivi-contrôle des travaux d'installation de matériels hydro-mécaniques dans des projets de réalisation ou de réhabilitation de périmètres irrigués d'au moins 250 ha ; 

un (01) expert spécialiste environnemental, social, Hygiène et sécurité (ESHS) : il devra être titulaire d'un Master en environ­nement, en sociologie ou équivalent (BAC+5 minimum); il doit avoir au moins sept (07) ans d'expérience professionnelle en matière de réalisation d'études environnementales et/ou de surveillance de la mise en œuvre de Plans de gestion environnementale et sociale (PGES); il doit avoir une bonne connaissance des normes environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale en vigueur depuis octobre 2018 ; il devra avoir assuré la surveillance de la mise en œuvre d'au moins trois (03) PGES pour des projets d'aménagements hydro-agricoles (périmètre, barrage, etc.) financés par la banque mondiale; 

deux (02) contrôleurs à pied d'œuvre : ils devront être titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en génie rural ou génie civil (BAC+2 minimum),; ils devront justifier au moins de dix (10) ans d'expérience professionnelle en matière de contrôle de travaux d'amé­nagements de périmètres hydro-agricoles; ils devront avoir assuré le contrôle à pied d'œuvre des travaux d'aménagement ou de réhabil­itation d'au moins trois (03) projets d'aménagement de périmètres irrigués d'au moins 250 ha en un seul tenant; 

Un (01) topographe: il devra être titulaire d'un diplôme de Technicien Supérieur en Topographie (BAC+2 minimum); il devra justi­fié d'au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle en matière de contrôle topographique des travauxd'aménagements de périmètres hydro-agricoles; il doit avoir assuré le contrôle topographique dans au moins trois (03) missions de suivi-contrôle des travaux d'aménagement de périmètres irrigués d'au moins 250ha; 

Un (01) géotechnicien : il devra être titulaire d'un diplôme de Technicien Supérieur en Génie Civil au moins+ attestations ou cer­tificats de travail en tant que géotechnicien (BAC+2 minimum); il devra avoir au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle en matière de contrôle géotechnique de travaux d'aménagements hydro-agricoles (périmètres irrigués, bouli ou barrage); il doit r assuré le contrôle géotechnique dans au moins trois (03) missions de suivi-contrôle des travaux d'aménagement de périmètres irrigués d'au moins 250 ha ou travaux de construction de barrage. 

5. Le Directeur Général de la Société Nationale de l'Aménagement des Terres et de l'Equipement Rural (SONATER), invite les candidats intéressés à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services.

Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

6. La durée d'exécution de la mission est de dix (10) mois hors période des pluies.

7. Les dossiers de manifestation d'intérêt devront comprendre les documents et informations ci-après :une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de la SONATER ; 

la présentation du consultant, ses domaines de compétence, son adresse complète (localisation, boite postale, téléphone et adresse électronique) ; 

les références similaires du consultant relatives à l'exécution de marchés similaires (en nature, complexité et envergure) réalisés au cours des dix (10) dernières années (à compter du 1er janvier 2012) (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés et les attestations de bonne fin d'exécution). La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins l'intitulé de la mis­sion, le nom et les contacts du maître d'ouvrage, l'année de réalisation, les dates de début et de fin de la mission, le montant du marché et la superficie contrôlée. Aussi, la Commission d'attribution des marchés de la SONATER peut à tout moment demander aux soumission­naires, la présentation des originaux aux fins de vérification. Seules les missions similaires justifiées par les documents susvisés seront prises en compte pour l'évaluation des dossiers de manifestation d'intérêt. 

8. Un consultant sera recruté selon la méthode de sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (QC) en accord avec les procé­dures et règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet d'investissement (juillet 2016, tel que révisé en novembre 2017 et août 2018) et affiché sur le site web : www.worldbank.org/html/opr/consul.Les critères de sélection porteront essentiellement sur : 

les qualifications des candidats dans le domaine des prestations : disposer de l'agrément technique EC au moins pour les consult­ants nationaux ; pour les consultants étrangers, il sera fait application de la législation en la matière de leur pays d'origine ; 

les références en réalisation de mission de suivi-contrôle des travaux de réalisation et/ou de réhabilitation de périmètre irrigué de superficie supérieure ou égale à 250 ha exécutées au cours des dix (10) dernières années (à compter du 1er janvier 2012). 

Le consultant classé premier à l'issue de la manifestation d'intérêt sera invité à soumettre une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat pour l'exécution de la mission. 

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse suivante : Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) de la SONATER, rez de chaussée, couloir droit, deuxième porte à gauche, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, TEL: 00226 25 30 74 08, E-mail: ssecretariatdg@yahoo.fr, aux heures suivantes: de 07 heures 30 mn à 16 heures 00 mn tous les jours ouvrables.

1O. Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française, doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies à l'adresse ci­après : Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 1er étage, couloir gauche, première porte à gauche, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, TEL: 00226 25 30 74 08 au plus tard le 07 février 2022 à 09 heures 00 minute.

Le Directeur Général 

Président de la CAM 

Malik GARANE 

Médaillé d'Honneur des Collectivités Locales 


Détails de l'offre

Publié-le : 21-01-2022

Expire le : 07-02-2022



Partager

Voir plus d'appels d'offres

Ouagadougou

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE CABINETS CONSEILS OU BUREAUX D’ÉTUDES POUR LA RÉALISATION D’UN D...

Financement : Agence Française de Développement AFD CBF 1428 01 E 1. L’Association Nodde Nooto (A2N) a bénéficié d’une subvention de l’Agence...

Nature de l'offre : Privé • Secteur d'activité : Administratin privée Société : A2N Publié-le : 28-03-2024 Expire le : 22-04-2024
Gorom Gorom

APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION SYSTEME ECLAIRAGE DANS LA COUR DE MAXAM

Madame, Monsieur, Par la présente, IAMGOLD ESSAKANE SA vous invite à participer à un appel d’offres pour la réalisation de travaux d’installation d'un sys...

Nature de l'offre : Privé • Secteur d'activité : Administratin privée Société : IAMGOLD ESSAKANE SA Publié-le : 28-03-2024 Expire le : 03-04-2024
Ouagadougou

APPEL D’OFFRES POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) CONSULTANT (E) POUR LA RÉALISATION DE VIDÉOS ET DE PHOTOS

Introduction : Pays : BURKINA FASO   Description de la mission :     Période de mission/services (le cas échéant) :  (10) jours   La prop...

Nature de l'offre : Privé • Secteur d'activité : Administratin privée Société : PNUD BURKINA Publié-le : 28-03-2024 Expire le : 05-04-2024
Ouagadougou

APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION D’OBJETS PROMOTIONNELS 2025 AU PROFIT DE LA COMMISSION DE L’UEMOA.

1. Le présent appel d’offres ouvert a pour objet l’acquisition d’objets promotionnels 2025 au profit de la Commission de l’UEMOA. 2. La Commission de l’...

Nature de l'offre : Privé • Secteur d'activité : Administratin privée Société : UEMOA. Publié-le : 28-03-2024 Expire le : 28-04-2024