Avis à manifestation d’intérêt
N°2025-01/MATM/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 01/04/2025
FINANCEMENT : BUDGET ETAT (Exercice 2025)
Autorité contractante : Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Environnement du Centre (DREAE-C)

Prestations :
Lot 1 : Suivi-contrôle et maitrise d’œuvre sociale des travaux de réalisation d’un (01) système d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la région du Centre
Lot 2 : Suivi-contrôle et maitrise d’œuvre sociale des travaux de réalisation de cinq (05) forages à gros débit dans la région du Centre au profit de la DREAE-C
Lot 3 : Suivi-contrôle et maitrise d’œuvre sociale des travaux de réalisation de trois (03) Postes d’Eau Autonomes (PEA) dans la région du Centre au profit de la DREAE-C
Lot 4 : Suivi-contrôle et maitrise d’œuvre sociale des travaux de réalisation de quatre (04) forages équipés de Pompes à Motricité Humaine (PMH) dans la région du Centre au profit de la DREAE-C

1. Publicité : La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Environnement du Centre.

2. Source de financement : Budget de l’Etat Exercice 2025
La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Environnement du Centre a obtenu des fonds pour la mise en œuvre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN AEP) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés de services pour la maitrise d’œuvre technique et sociale des travaux d’approvisionnement en eau potable dans la région du Centre.
A cet effet, la Secrétaire Générale de la Région du Centre, Présidente de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM), lance un avis à manifestation d'intérêt pour la constitution d’une liste restreinte de Bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour la maitrise d’œuvre technique et sociale des travaux d’approvisionnement en eau potable dans la région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Environnement du Centre.

3. Description des prestations pour chaque lot
 assurer le contrôle permanent et détaillé de la conformité des travaux et des matériaux mis en œuvre au regard des prescriptions techniques;
 mobiliser le personnel, le matériels et les matériaux de constructions de l’entreprise en charge des travaux ;
 s’assurer que les techniques et moyens employés correspondent en quantité, qualité et délai de mise en place, permettent d’atteindre une bonne finition des travaux suivant le calendrier et plan de charge prévisionnel;
 appuyer l’AUE pour le suivi du délégataire ;
 faire valider par l’AUE les sites d’implantation des bornes fontaines et forages identifiés ;
 assurer l’Information, la Formation et la Communication (IFC) pour l'appropriation des ouvrages d'eau potable ;
 susciter les demandes des branchements privés ;
 susciter la contribution des bénéficiaires à la réalisation des Bornes Fontaines et forages dans les différents villages concernés;
 préparer les réunions de chantier hebdomadaires ainsi que des réunions techniques particulières s’il y a lieu, en établir et diffuser les comptes rendus;
 définir en cas de besoin les mesures à prendre pour résorber les retards éventuels;
 informer immédiatement le maître d’ouvrage de tout problème important affectant le déroulement des travaux;
 vérifier et viser les attachements de l’entreprise avant leur transmission au maître d’ouvrage ;
 participer aux réceptions provisoires des travaux et établir les procès-verbaux correspondants;
 participer à toutes rencontres initiées par le maître d’ouvrage dans le cadre de l’exécution du projet;
 établir les rapports de la maitrise d’œuvre des travaux.

4. Composition du dossier
 La lettre de manifestation d’intérêt ;
 Une copie légalisée de l’agrément technique Eu2 pour le lot 1 et le lot 3, Fsic2 pour le lot 2 et Fsic1 pour le lot 4. En cas de groupement, chaque partie doit fournir le type d’agrément technique demandé ;
 Une carte d’affiliation à l’ordre des Ingénieurs ;
 Pour les Bureaux d’étude étrangers, joindre une copie légalisée de l’agrément et la carte d’affiliation à l’ordre des Ingénieurs en cours de validité s’il y’a lieu ;
 La convention de groupement légalisée s’il y a lieu ;
 Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations notamment les références concernant la maitrise d’œuvre technique et sociale des travaux d’approvisionnement en eau potable (joindre les copies des pages de garde revêtues du sceau du contrôle financier et les pages de signature des marchés, les attestations de bonne fin et les rapports de validation).

NB : sont considérés comme missions similaires, les expériences dans le suivi-contrôle et maitrise d’œuvre sociale des travaux d’approvisionnement en eau potable. Le Bureau d’études pour la justification doit joindre obligatoirement la page de garde revêtue du sceau du contrôle financier, la page de signature des contrats conclus avec l’administration publique ou ses démembrements et les attestations de bonne exécution et les rapports de validation.

5. Critères d’évaluation.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics. Les candidats seront évalués sur la base des critères ciaprès :
 La nature ou le domaine des activités du Bureau d’études (agrément technique, affiliation à l’ordre des ingénieurs, …) ;
 L’expérience du Bureau d’études dans le domaine des prestations durant les cinq (05) dernières années avec les marchés de l’Etat et ses démembrements (joindre les copies des pages de garde et les pages de signature des marchés, les attestations de bonne fin et/ou les rapports ou PV de validation)
 Le nombre d’années d’expérience ;

6. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Une liste restreinte de trois (03) candidats au plus présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières dans le cadre d’une demande de propositions allégée.

8. Les candidats dont les propositions techniques auront atteint le score minimal requis de 75 points verront leurs propositions financières ouvertes et évaluées. Le candidat ayant la proposition financière la moins disante sera retenu pour la négociation financière et éventuellement la signature du contrat.

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Environnement du Centre sise Avenue Pr Joseph KI ZERBO en face de l’UEMOA côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76/25-31 82-75

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Centre au plus tard le 18/04/2025 à 9 heures 00 minute TU.

11. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. L’ouverture des plis se fera le même jour à 09h 00mn en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire.

La Secrétaire Générale de la Région du Centre,
Présidente de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés publics du Centre

Aïssata Angélina TRAORE
Administrateur civil
Officier de l’Ordre de l’Etalon